Accés al contingut Accés al menú de la secció
Comisión Jurídica Asesora  > Dictamen 14/2015, de 15 de ...
 

Enlaces relacionados

Dictamen 14/2015, de 15 de enero. Contratos del sector público: incumplimiento culpable de la empresa contratista

Resolución del contrato de obras para la construcción de un auditorio municipal formalizado entre un ayuntamiento y una empresa

El objeto del dictamen es la resolución de un contrato administrativo de obras del proyecto ejecutivo del auditorio municipal por presunto incumplimiento culpable del contratista, consistente en la demora en la ejecución de las obras, entre otros incumplimientos.

La Comisión Jurídica Asesora, después de valorar la documentación que conforma el expediente, considera que ciertamente hay un retraso muy significativo en la ejecución de las obras, el cual es causa de resolución. El retraso es, además, sustancialmente imputable al contratista, ya que, aunque las múltiples incidencias que han tenido lugar desde la firma del contrato ponen de relieve la concurrencia de factores que no le son imputables, la realidad es que, junto al retraso, el contratista incumplió obligaciones que en el Pliegue y en el contrato se configuran como esenciales. La valoración conjunta de los incumplimientos determinantes de la resolución del contrato y la falta de una prueba fehaciente que acredite la voluntad del contratista para cumplir el contrato permiten calificar el incumplimiento de culpable.

Fecha de actualización: 19.10.2015